家庭居室装饰装修工程施工合同

时间:2023-04-15 02:23:43
家庭居室装饰装修工程施工合同(15篇)

家庭居室装饰装修工程施工合同(15篇)

随着法律观念的深入人心,合同的类型越来越多,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。知道吗,写合同可是有方法的哦,以下是小编收集整理的家庭居室装饰装修工程施工合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。

家庭居室装饰装修工程施工合同1

合同编号:_____________

发包人:_______________承包人:___________________

住所:_________________住所:_____________________

委托代理人:___________营业执照号:_______________

电话:_________________法定代表人:_______________电话:_______________

bp机号:_______________委托代理人:_______________ 电话:_______________

本工程设计人:_________电话:_______________

施工队负责人:_________电话:_______________

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议 ……此处隐藏61804个字……金_________元。

第十三条 合同争议的解决方式

双方发生争议协商解决不成时,按下列第_________种方式解决:

1、向_________仲裁委员会申请仲裁;

2、向_________人民法院起诉。

第十四条 几项具体规定

1、因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的_________地点,甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)_________元(此费用不在工程价款内);

2、施工期间,甲方将外屋门钥匙_________把,交给乙方施工队负责人_________负责保管。工程竣工验收后,甲方负责提供新锁_________把,由乙方当场负责安装交付使用。

3、施工期间,乙方每天的工作时间为:上午_________点_________分至_________点_________分;下午_________点_________分至_________点_________分。

第十五条 其它约定条款_____________________________.

第十六条 附则

1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后,经房地产管理部门鉴证之日起生效。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、凡在本市住宅装饰装修市场内签订合同的,本合同一式三份,甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份。

4、合同履行完后自动终止。

甲方(签章):___________ 乙方(签章):___________

_________年____月____日 _________年____月____日

《家庭居室装饰装修工程施工合同(15篇).doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式