真石漆施工合同

真石漆施工合同(13篇)

在人民愈发重视法律的社会中，合同的地位越来越不容忽视，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编为大家收集的真石漆施工合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程质量管理条例》及其它有关法律、法规和公司制定的有关规章制度，本着平等、互利、诚信、自愿的原则，经双方协商，达成共识，签定本单项工程承包合同。

一、工程名称：

金领佳苑住宅小区17#楼;新左旗交警大队办公楼。

二、工程地点：

鄂温克旗金领佳苑住宅小区院内;新左旗交警大队院内。

三、承包内容：

1、金领佳苑住宅小区17#楼：三～九层外立面乳胶漆墙面，一～二层东西立面、南立面真石漆墙面。

2、新左旗交警大队办公楼外立面真石漆。

四、工期：

1、金领佳苑住宅小区17#楼：年月日至年月日交工。

2、新左旗交警大队办公楼：

五、承包方式：

包工包料，一口价包死。

六、计价方式：

按照建筑物外立面垂直投影面积进行结算。

七、承包价格：

金领佳苑住宅小区17#楼：

八、质量标准、施工进度……此处隐藏19647个字……如因乙方责任造成安全事故赔偿纠纷的，乙方不积极主动处理，使受害人起诉甲方，经劳动人事仲裁委员会或法院裁定判决甲方赔偿受害人损失的，甲方有权向乙方提出全额索赔，并在乙方工程结算款中扣除。

八、职责

甲方职责

1、甲方负责提出施工验收标准和施工工艺要求。

2、负责与现场单位协调，为乙方顺利施工创造条件。

3、负责提供施工原材料。

4、负责施工现场的安全及质量检查监督。

5、组织施工单位及相关部门对工程的验收。

6、负责及时支付工程款。

乙方责任：

1、严格按照甲方确定的施工要求进行施工。

2、组织人员进场，并保证施工质量，按时完工。

3、在施工期间做好现场防火，防盗及安全生产工作，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故由乙方负责。

4、施工所需工具，机械由乙方负责配备。

5、乙方工人进入现场需自己配备安全措施，如安全绳，安全带，安全帽等，移动脚手架，需配备安全网。

6、负责保管由乙方提供的材料及工具，如丢失或损坏由乙方自负。

7、如出现材料的丢失或材料超出消耗，及施工质量造成的损失，其材料等费用，由乙方负责。

8、乙方必须服从甲方现场项目负责人及部门的管理，检查，监督。

九、违约责任

甲乙双方严格按照合同条款履行各自的责任，如有违约，违约方承担一切责任。

十、附则

本合同一式二份，双方各执一份，本合同自双方签字后生效。

甲方：_____乙方：_____

_____年_____月_____日